建设工程施工合同纠纷代理词
一、案件简介
本案系原告（建设单位）与被告（施工单位）之间因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼。原告委托本律师担任其诉讼代理人，依法维护原告的合法权益。
二、争议焦点
本案的争议焦点主要包括：1. 被告是否已按合同约定履行施工义务？ 2. 原告主张的损失是否合理合法？ 3. 被告是否存在违约行为？
三、代理意见
（一）被告未按合同约定履行施工义务
1. 证据充分证明，被告未按合同约定及时开工，导致工程工期延误。 2. 被告施工过程中存在质量缺陷，未及时进行整改，影响工程验收。 3. 被告擅自变更施工方案，未经原告同意，导致工程成本增加。
（二）原告主张的损失合理合法
1. 原告因工程延误遭受的损失，包括停工费、误工费等，有充分的证据支持。 2. 原告因工程质量缺陷造成的返工维修费用，应由被告承担。 3. 原告因被告变更施工方案造成的成本增加，应由被告赔偿。
（三）被告存在违约行为
综上，被告未按合同约定履行施工义务，构成违约。其行为给原告造成经济损失，应承担赔偿责任。
四、诉讼请求
根据上述代理意见，本律师请求法院判决：1. 确认被告违约，承担相应的赔偿责任； 2. 赔偿原告因被告违约遭受的经济损失； 3. 驳回被告的其他诉讼请求。
五、结语
本案中，被告未按合同约定履行施工义务，导致原告遭受重大损失。本律师将依据法律规定和证据事实，积极维护原告的合法权益，争取公正合理的判决。
**建设工程施工合同纠纷代理词****一、案件简介**本案系原告（建设单位）与被告（施工单位）之间因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼。原告委托本律师担任其诉讼代理人，依法维护原告的合法权益。**二、争议焦点**本案的争议焦点主要包括：1. 被告是否已按合同约定履行施工义务？ 2. 原告主张的损失是否合理合法？ 3. 被告是否存在违约行为？**三、代理意见****（一）被告未按合同约定履行施工义务**1. 证据充分证明，被告未按合同约定及时开工，导致工程工期延误。 2. 被告施工过程中存在质量缺陷，未及时进行整改，影响工程验收。 3. 被告擅自变更施工方案，未经原告同意，导致工程成本增加。**（二）原告主张的损失合理合法**1. 原告因工程延误遭受的损失，包括停工费、误工费等，有充分的证据支持。 2. 原告因工程质量缺陷造成的返工维修费用，应由被告承担。 3. 原告因被告变更施工方案造成的成本增加，应由被告赔偿。**（三）被告存在违约行为**综上，被告未按合同约定履行施工义务，构成违约。其行为给原告造成经济损失，应承担赔偿责任。**四、诉讼请求**根据上述代理意见，本律师请求法院判决：1. 确认被告违约，承担相应的赔偿责任； 2. 赔偿原告因被告违约遭受的经济损失； 3. 驳回被告的其他诉讼请求。**五、结语**本案中，被告未按合同约定履行施工义务，导致原告遭受重大损失。本律师将依据法律规定和证据事实，积极维护原告的合法权益，争取公正合理的判决。