建设工程合同纠纷原告代理词
简介：
尊敬的法官，我是原告代理律师，代表原告在本次建设工程合同纠纷案件中向法院提起诉讼。在此，我将为您详细说明本案的事实和原告的主张。
多级标题：
一、案件背景
二、合同的约定与违约行为
三、原告的损失与赔偿请求
四、证据
五、诉讼请求
内容详细说明：
一、案件背景：
本案件涉及双方签订的建设工程合同。原告作为业主，被告为承包商。根据合同约定，被告应按照工程图纸和技术规范的要求，按时、按质完成工程。然而，被告存在多项违约行为，导致工程质量差、延期交付等问题，给原告造成了重大经济损失。
二、合同的约定与违约行为：
根据合同约定，被告应按照工程图纸和技术规范的要求进行施工。然而，被告在施工过程中未采取必要的技术措施，导致工程质量出现严重问题。并且，被告未按照合同约定的工期完成工程，导致原告无法按时使用，直接影响了原告的正常生产经营。
三、原告的损失与赔偿请求：
由于被告的违约行为，原告不得不重新聘请其他承包商进行整改和改造，造成了额外费用的支出。同时，由于工程延期，原告无法按计划进行生产，造成了巨大的经济损失。基于以上事实，原告要求被告承担所有修复费用，并且赔偿其因工程延期所遭受的损失。
四、证据：
原告提供了大量的证据，包括合同、工程验收记录、工程质量检测报告等，证明了被告的违约行为以及由此造成的损失。这些证据充分支持了原告的诉讼请求。
五、诉讼请求：
基于以上事实和证据，原告请求法院判决被告承担所有修复费用，并赔偿原告因工程延期所遭受的经济损失。同时，原告还要求被告支付诉讼费用和律师费用。
尊敬的法官，请您根据法律的规定和事实的真实情况，对本案所涉及的建设工程合同纠纷做出公正的裁决。感谢法院的审理！