【建设工程合同纠纷起诉状】
简介:
建设工程合同纠纷是指在建设工程合同履行过程中,由各方之间产生的合同违约、质量问题、工期问题等引发的争议。为维护自身权益,当事人有权向法院提起诉讼。本篇文章将以建设工程合同纠纷起诉状为例进行详细说明。
多级标题:
一、当事人基本信息
二、合同背景和纠纷起因
三、诉讼请求及理由
四、证据
五、法律依据
六、诉讼请求
内容详细说明:
一、当事人基本信息:
原告:XXX
地址:XXXXXXXXXX
被告:XXX
地址:XXXXXXXXXX
二、合同背景和纠纷起因:
1. 原告与被告于XXXX年XX月签订建设工程合同,合同金额为XXXX万元。
2. 合同约定,原告负责提供建设工程的施工设计、材料采购等,并按照合同约定的工期和质量要求完成工程。
3. 被告则负责支付合同金额,并按合同约定支付阶段性款项。
4. 然而,自合同生效后,被告未按时足额支付阶段性款项,导致原告工程无法正常进行。
5. 被告还未提供必要的施工条件,如未及时提供工程所需的材料、设备和施工图纸等。
6. 上述违约行为导致原告的工程延期,并引发了质量问题。
三、诉讼请求及理由:
1. 基于合同约定和履行义务的原则,原告要求被告支付合同金额,并追偿因工程延期和质量问题造成的损失。
2. 原告认为被告的违约行为已经严重影响了工程的正常进行,损害了原告的合法权益,故请求法院判令被告赔偿相应的经济损失。
3. 原告还要求法院判令被告支付逾期付款的违约金。
四、证据:
1. 建设工程合同书及附件。
2. 施工进度表、工程验收报告、检测报告等。
3. 支付凭证、银行转账记录等相关财务文件。
4. 与工程延期和质量问题相关的信函、通知等往来文件。
五、法律依据:
1. 中华人民共和国合同法
2. 建设工程质量管理条例
3. 建设工程合同法律适用问题若干问题的解释
六、诉讼请求:
1. 判令被告支付合同金额及逾期付款的违约金。
2. 判令被告赔偿因工程延期和质量问题造成的经济损失。
3. 判令被告承担本案的诉讼费用。
以上所述事实和理由,原告认为确凿无误。为了维护自身合法权益,原告恳请法院依法支持其诉讼请求。