建设工程施工合同纠纷起诉状
简介:
建设工程施工合同是建筑领域中常见的合同形式，通过该合同双方约定施工工作范围、工程质量、工期以及合同价款等事项。然而，由于各种原因，双方往往会在合同履行过程中发生纠纷。本文将以建设工程施工合同纠纷为背景，撰写一份起诉状，详细说明案件事实、理由以及要求法院判决的内容。
多级标题:
一、起诉人基本情况
二、被告基本情况
三、案件基本事实
1.合同订立过程
2.工程施工情况
3.合同约定履行问题
四、法律依据
1.建设工程施工合同法律规定
2.相关司法解释和裁判文书
五、诉讼请求
1.履行合同义务
2.支付违约金
3.承担迟延履行责任
4.承担其他损失和责任
六、证据清单
七、法律费用及其他事宜
八、诉前准备情况
内容详细说明:
一、起诉人基本情况:
(详细列出起诉人的姓名、性别、年龄、职业、住址、联络方式等)
二、被告基本情况:
(详细列出被告的姓名、性别、年龄、职业、住址、联络方式等)
三、案件基本事实:
1. 合同订立过程:
起诉人与被告于2020年5月1日签订了《建设工程施工合同》，约定由被告完成起诉人位于XXX区的商业综合体工程。合同明确约定工程质量、工程进度、施工费用的支付方式等细节。
2. 工程施工情况:
自2020年6月1日开工以来，被告未能按照合同约定的质量标准和工程进度进行施工。起诉人多次提醒被告进行合理调整和改进，但被告表示无法履行合同义务。
3. 合同约定履行问题:
根据合同约定，被告应在2021年1月1日前完成工程交付，但至今工程尚未完工。起诉人已履行合同约定的付款义务，但被告未按时完成工程交付，且没有提前通知起诉人有任何变更。
四、法律依据:
1. 建设工程施工合同法律规定:
根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》，双方应按照合同约定履行各自的义务，质量和工期等由施工方负责。
2. 相关司法解释和裁判文书:
引用相关的司法解释和裁判文书，说明类似案件中的判决结果和法律适用情况。
五、诉讼请求:
根据以上事实和法律依据，请求法院作出以下判决:
1. 被告应立即履行合同义务，按照约定标准和工期完成工程交付。
2. 被告应支付违约金，违约金金额按照合同约定的比例计算。
3. 被告应承担由于迟延履行造成的一切损失和责任，包括起诉人利益的损失和律师费用等。
4. 其他请求根据具体情况酌情判决。
六、证据清单:
列出起诉人所拥有的与案件有关的所有证据，如合同、付款凭证、书面通知、沟通记录和工程验收报告等。
七、法律费用及其他事宜:
说明起诉人是否申请减免、延期支付法律费用，并附上相关证明材料。
八、诉前准备情况:
说明起诉人是否曾进行过调解、仲裁或其他方式的解决尝试，并附上相关材料。
根据以上的格式和内容详细说明，可以撰写一份建设工程施工合同纠纷的起诉状。在实际起诉中，需要根据具体情况进行修改和调整，以确保准确、全面地陈述案件事实和请求。