建设工程施工合同纠纷起诉状
简介:
本案为一起建设工程施工合同纠纷案件,原告为某建筑公司,被告为某施工单位,合同约定的施工期限已到,但被告未按照合同要求完成工程。原告先后多次与被告协商解决问题,但无法达成一致意见,故不得不向法院提起诉讼,请求法院判决被告按照合同约定履行施工义务,并承担相应的违约责任。
多级标题:
I. 原告的基本情况
II. 被告的基本情况
III. 合同的履行情况
IV. 合同的争议事项
V. 请求法院判决的理由及依据
内容详细说明:
I. 原告的基本情况
1. 原告为某建筑公司,依法享有起诉权利。
2. 原告承接了某施工项目的建设工程施工合同,根据合同规定,原告需要按照约定的施工计划和标准完成工程,并支付相应的款项。
II. 被告的基本情况
1. 被告为某施工单位,依法享有被起诉权利。
2. 被告应按照合同约定的工程标准和期限完成施工,但未能履行合同义务。
III. 合同的履行情况
1. 根据合同约定,工程施工期限为2021年1月1日至2022年6月30日。
2. 原告已按照合同约定的支付方式向被告支付了部分款项。
3. 被告未能按照工程计划和标准履行施工义务,导致工程进度严重延误。
IV. 合同的争议事项
1. 被告违反了合同约定的施工期限,严重影响了工程的进度和质量。
2. 被告未向原告提供合理的解释和解决方案,导致双方无法就进一步工作进行有效协商。
V. 请求法院判决的理由及依据
1. 根据《中华人民共和国合同法》第三十一条的规定,合同的订立、履行、修改或者变更应当按照公平原则。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第七十二条的规定,当事人应当按照约定的内容和方式履行合同义务。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第三十一条的规定,同一个建设工程项目只能有一个总监理工程师,对建设工程实施全面监督和指导。
4. 被告的行为明显违反了合同的约定,并对原告的合法权益造成了严重损害,原告有权要求被告承担违约责任。
5. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条的规定,原告认为被告的行为侵害了其合法权益,请求法院依法判决。
综上所述,原告请求法院判决被告按照合同约定履行施工义务,并承担相应的违约责任。同时,原告还请求法院判决被告支付违约金及相关利息,并承担本案的诉讼费用。希望法院能依法公正判决,维护原告的合法权益。