建设工程合同纠纷起诉状
简介：
建设工程合同纠纷是指在建设工程的合同履行过程中，由于合同双方的权益未能得到充分保障或合同约定的义务未能得到履行而引起的纠纷。当合同一方认为另一方违约或不履行合同义务时，可以向法院提起诉讼，通过法律程序解决纠纷。
一、案由：合同违约纠纷
维权人：李先生
被告人：建筑公司A
二、事实及理由：
1. 李先生与建筑公司A签订了建设工程合同，合同约定由建筑公司A负责施工并按照约定的工期和质量完成工程。
2. 由于建筑公司A延迟施工，导致工程进度严重滞后，已经超过合同约定的工期。
3. 建筑公司A在施工过程中使用了次品材料，并未按照合同约定的质量标准进行施工，造成工程质量严重不达标。
4. 建筑公司A未能按照合同约定支付工程款项，致使李先生无法及时付清材料供应商的款项。
5. 李先生多次与建筑公司A进行沟通和协商，要求其履行合同义务，但建筑公司A未能给予满意的答复和解决方案。
6. 根据《中华人民共和国合同法》第十条和第十一条的规定，建筑公司A存在明显的违约行为，并且对李先生的合法权益造成了损害。
三、诉讼请求：
1. 判决建筑公司A无条件履行建设工程合同，完成工程的延迟工期并保质保量交付。
2. 判决建筑公司A支付李先生滞纳金以补偿由于工程延期造成的损失。
3. 判决建筑公司A支付李先生因建筑公司A使用次品材料导致工程质量不达标而产生的修复费用。
4. 判决建筑公司A支付李先生的诉讼费用及其他相关费用。
附：相关证据材料及证人证言。
维权人：李先生 签名：_______________
日期：_________________