建设工程施工合同纠纷起诉状
一、简介
本起诉状由原告(以下简称甲方)就与被告(以下简称乙方)之间的建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼,请求法院依法保护甲方的合法权益。
二、多级标题
甲、案件的基本情况
乙、诉讼请求
1.甲方的主张
2.诉讼请求具体内容
3.事实和理由
丙、证据清单
1.甲方提供的证据
2.对证据的说明和权威性分析
3.以往质证
三、内容详细说明
甲、案件的基本情况
1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了包括工程施工合同在内的合同。
2.根据合同内容,乙方应承担XXX工程的施工工作,工期为XXX,工程造价为XXX。
乙、诉讼请求
1.甲方的主张
根据合同约定,乙方未按时履行施工义务,导致工程延期交付,给甲方造成了经济损失和信誉损害。甲方遂请求法院判决乙方赔偿经济损失并承担相应的违约责任。
2.诉讼请求具体内容
甲方请求法院判令:
(1)乙方支付甲方因工程延期交付造成的经济损失,具体金额为XXX元;
(2)乙方承担违约责任,并支付相应的违约金,具体金额为XXX元。
3.事实和理由
甲方认为以下事实和理由支持其诉讼请求:
(1)乙方未按合同约定的工期进行工程施工,导致工程延期交付。甲方按合同约定支付了乙方工程款的XX%,但工程至今未按时完成;
(2)乙方没有充分履行合同约定的质量要求,工程施工质量存在多项问题。根据乙方提交的竣工验收报告和实际验收情况,工程质量不符合要求,需要重新整改。这导致了甲方的不必要的经济支出和时间浪费;
(3)乙方在工程过程中未向甲方及时提供相关工程进展信息,且对甲方的咨询和投诉置之不理,给甲方造成了重大损失和信誉损害。
丙、证据清单
1.甲方提供的证据
(1)合同文本及其附件,证明甲方与乙方之间存在合同关系和工程约定;
(2)工程进度表、工程验收记录等书面文件,证明乙方未按时交付工程及工程质量问题;
(3)聊天记录、邮件往来等电子证据,证明甲方多次要求乙方提供工程进展信息,并揭示乙方不予回复的情况。
2.对证据的说明和权威性分析
根据相关法律法规,上述证据的证明力充分且有效,证据充分证明甲方的诉讼请求具有事实和合法性。
3.以往质证
甲方请求法院允许以往质证权。
以上为本次建设工程施工合同纠纷起诉状的文章格式和内容详细说明,希望对您有所帮助。请在实际起诉状中根据具体情况进行修改和调整。